Мой сайт

Дата регистрации:

Сообщений: 2,574

Взыскание пени после погашения задолженности

не так давно помнится видела на форуме что то типа что нельзя взыскивать пени, если не взыскивался долг.

ПОЛАГАЮ, ЧТО ВОПРОС ЭТОТ СОМНИТЕЛЬНЫЙ, НО МНЕ БЫ ОЧЕНЬ НАДО АРГУМЕНТЫ ИМЕННО В ПОЛЬЗУ ТАКОЙ ПОЗИЦИИ.

у меня ситуация:

мой клиент заключил договор на отделочные работы с подрядчиком на сумму около 10 миллионов рублей.

большая часть суммы была оплачена поэтапно

работы приняты по акту, но после принятия выявились скрытые недостатки

подрядчик сначала всё обещал их устранить, а потом послал всех нафиг

естественно заказчик не очень хотел оплачивать подрядчику остаток стоимость работ, там тыщ двети всего оставалось, а переделывать некачественные работы обходилось намного накладнее(((

но всё же оплатил последнюю часть с просрочкой 3 месяца.

и подрядчик сейчас вышел с иском в суд взыскивать пени за просрочку в договорном размере.

очень хочется не просто снизить размер пени по 333, А ОТБИТЬ ИХ ПОЛНОСТЬЮ.

Результаты расчета

За несоблюдение сроков уплаты денежных обязательств, установленных законодательством, на задолженность начисляются проценты неустойки или пеня. Размер пени можно вычислить на онлайн-калькуляторе. Сумма неустойки растет каждый день на процент от суммы долга, составляющий 1/300 текущей ставки рефинансирования ЦБ РФ. Отсчет задолженности начинается на следующий день после истечения срока перечисления.

Ставка рефинансирования заложена в калькуляторе пеней за определенный срок, начиная с 2007 года. Если задолженность и ее оплата приходились на указанный период, то расчет будет абсолютно точным. Колебания ставки за этот период были в пределах 7,75-13%.

Как рассчитывается пеня

Определить сумму пени можно самостоятельно по таблице, в которой приведены ставки рефинансирования ЦБ РФ в процентах, или по формуле. Итак, пеню следует начислять за каждый день просрочки выплаты долга со дня, следующего за крайним сроком выплаты. Если последний день погашения долга приходился, например, на 5 апреля, то расчет количества дней, за которые насчитывается пеня, нужно начинать с 6 апреля. Последний день отсчета – день уплаты пени.

Расчет пени по формуле

Сумма пени (П) определяется следующим произведением:

П = Д х П х Ст х 1/300

• Д – сумма несвоевременно уплаченной задолженности;
• П – число дней просрочки (срок в днях с начала начисления до момента погашения);
• Ст – процентная ставка рефинансирования ЦБ РФ в период просрочки.

Значение ставки рефинансирования можно найти в интернете. Если в период подсчета пени ставка рефинансирования колебалась, то пеню нужно насчитывать по каждому из периодов, а затем суммировать полученные значения. Значительно упростит подсчет пени использование специализированного калькулятора пеней по просрочке налоговых обязательств.

Калькулятор для расчета пени

Таким калькулятором можно воспользоваться также для расчета штрафа (неустойки) для исковой судебной подачи или претензий контрагенту по коммерческому договору.

Калькулятор включает несколько окон для заполнения следующими данными:

• Полной суммой задолженности, которая просрочена. Сумму указывают полностью, даже если просроченные выплаты по ней осуществлялись после наступления срока платежа.
• Датой расчета по договору. В окне следует указать договорную дату платежа, от которой будут рассчитываться дни просрочки при расчете пени (неустойки).
• Датой заполнения расчета. При непогашенной задолженности нужно указать текущую дату. При расчете пени на исковую дату следует указать число, когда планируется подавать иск. При полностью погашенной задолженности с просрочкой нужно указать дату, в которую была полностью погашена задолженность.
• Процент пени. Вносится размер пени в процентах по договору.
• Частичные погашения. Заполняется, если позднее даты платежа задолженность частично погашалась. Указывается число платежей, суммы и даты.

После заполнения всей формы калькулятора нажать на кнопку «Отправить» и дождаться результата.

Когда можно воспользоваться калькулятором расчета пени?

Онлайн калькулятор пеней необходим, когда вам надо подсчитать штрафную неустойку для подачи иска в суд или для направления претензии контрагенту.

Что собой представляет пеня?

По какой формуле рассчитывается пеня?

Как рассчитывать пени, если были частичные погашения?

В том случае, если были частичные погашения просроченной задолженности пени рассчитываются отдельно на каждый просроченный платеж, с учетом количеств просроченных дней по каждому платежу. Затем рассчитываются пени на непогашенную часть задолженности. После этого все результаты суммируются. Наш калькулятор расчета пеней умеет это делать.

Как оформить расчет пеней?

Расчет можно сделать в тексте искового заявления или претензии, но лучше его оформить на отдельном документе и приложить к иску/претензии. После заполнения форм калькулятора можно распечатать готовый расчет, подписать его и направить в суд вместе с иском.

Как пользоваться онлайн калькулятором расчета пеней?

Добрый день! Подскажите пожалуйста правильный расчет пени в виде процентов при взыскании задолженности по договору поставки. Какой расчет будет верным? Суд первой инстанции по спору между истцом и ответчиком сделал выводы:

По расчету истца, размер пени, подлежащей уплате в связи с просрочкой оплаты, по состоянию на , составил:

- по спецификации № 1 - 77 485 руб.;

- по спецификации № 2 - 1 353 395 руб.

По контррасчету ответчика размер пени, подлежащей уплате в связи с просрочкой оплаты, по состоянию на , составил:

- по спецификации № 1 - 19 955 руб.;

- по спецификации № 2 - 153 455 руб.

Проверив расчет и контррасчет пени суд установил, что они основаны на одних и тех же фактических обстоятельствах, в том числе сумме задолженности, датах и размере частичного погашения задолженности, которые подтверждены справками о поступлении денежных средств СБ РФ.

Однако, в контррасчете ответчика период начисления пени обнуляется после каждого платежа по частичному погашению задолженности.

В расчете истца после каждого платежа по частичному погашению задолженности пени продолжает начисляться на оставшуюся, за вычетом произведенного платежа, сумму долга.

Проверяя обоснованность расчета пени, суд исходил из следующих норм действующего законодательства и заключенного договора.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (ст.330 ГК РФ ).

За пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором (ст.395 ГК РФ ).

В соответствии с п.7.3 Договора, в случае просрочки платежа Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

Исходя из вышеизложенного, суд посчитал, что основания для обнуления периода начисления пени после каждого платежа по частичному погашению задолженности, примененные ответчиком, отсутствуют. Не смотря на частичное погашение задолженности, ответчик продолжал пользоваться денежными средствами истца, в оставшейся части, что является основанием для применения меры ответственности за нарушение денежного обязательства либо пени, как способа обеспечения его выполнения, согласованного сторонами Договора. Способ расчета пени, примененный истцом, признан судом правильным и соответствующим статьям 330, 395 ГК РФ. п.7.3 Договора. При этом истцом учтены все частичные платежи по погашению задолженности, в соответствующей части уменьшена сумма основного долга, с которой начисляется пени. Сам расчет пени, представленный истцом, проверен судом и признан правильным.

Однако, суд учел достаточно высокую ставку пени по договору (0,1 % за каждый день просрочки) и незначительный период просрочки. Суд пришел к выводу о необходимости уменьшения пени в соответствии со ст.333 ГК РФ. В соответствии с расчетом истца, проверенным судом, общая сумма пени по спецификации № 1 составила 77 485 руб. по спецификации № 2 - 1 391 495 руб. (в расчете указана 1 353 395 руб.). Таким образом, общая сумма пени, по состоянию на , составила 1 468 980 руб. По мнению суда, данная сумма пени подлежит снижению судом до 489 660 руб. 00 коп. В данной части, заявленные требования подлежат удовлетворению. В удовлетворении требований в остальной части судом отказано.

В связи с принятием решения в пользу истца, учитывая то, что истец освобожден от уплаты государственной пошлины. она подлежит взысканию с ответчика в соответствии с п.п. 4 п.1 ст.333.22 НК РФ. ст. 110 АПК РФ в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 112, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

1. Взыскать с ОТВЕТЧИКА в пользу ИСТЦА 25 000 руб. 00 коп. задолженности, 489 660 руб. 00 коп. пени.

2. В остальной части иска отказать.

3. Взыскать с ОТВЕТЧИКА государственную пошлину в размере 27 939 руб. 80 коп. в доход федерального бюджета.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.

Правильно ли суд применил нормы материального права?

Источники: http://forum.garant.ru/?read, 7, 1207078, http://timesnet.ru/calculator/10/, http://legalmap.ru/calc/peni.php, http://www.9111.ru/questions/q1345691-raschet-peni-po-chastichnomu-pogasheniyu-dolga.html